Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
031/2013 ADITIVO DE PRAZO/SUPRESSÃO QUANTITATIVA |
MARTINS E RODRIGUES SERVIÇOS LTDA ME 08.849.870/0001-41 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS Termo de Aditamento nº 06 - Fica obrigada a CONTRATADA a dar continuidade aos serviços em conformidade e condições propostas homologadas, sem qualquer interrupção, que passam a fazer parte do corpo do processo sob o n°. 4179/2013, que fica prorrogado por mais 6 (seis) meses, conforme o disposto no art. 57, II da Lei n°. 8.666/1993 para atender as necessidades decorrentes dos serviços, conforme justificativas cronogramas constantes dos autos emitidos pelo servidor fiscal do contrato. |
01/04/2015 0,00 |
01/04/2015 01/10/2015 | |
029/2013 ADITIVO DE REDUÇÃO |
ONIX SERVIÇOS LTDA 03.638.457/0001-14 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS Termo de Aditamento n° 06 - Fica aditado o Contrato de forma que o valor contratual sofre redução de 12,5% em decorrência de diminuição quantitativa do objeto contratual na mesma proporção, consoante justificativa e planilha orçamentar constantes dos autos, que são partes integrantes destes termos. |
01/04/2015 0,00 |
01/04/2015 | |
023/2014 ADITIVO DE PRAZO |
PEDRO CARVALHO PAULA ***234670-** |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS Termo Aditivo n° 01 - Fica obrigado o Locador a dar continuidade aos serviços em conformidade e condições propostas homologadas, sem qualquer interrupção, que passam a fazer parte do corpo do processo sob o número 006/2014, que fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, iniciando-se em 11 de abril de 2015, conforme disposto na Lei no 8.245/1991 e 8.666/1993, para atender as necessidades, mantidas as mesmas condições do contrato original. |
01/04/2015 0,00 |
11/04/2015 11/10/2015 | |
018/2014 ADITIVO DE PRAZO |
JORNAL DA CIDADE LTDA 08.998.489/0001-44 |
SECRETARIA DE GOVERNO Termo Aditivo n° 01 - Fica obrigada a CONTRATADA a dar continuidade aos serviços em conformidade e condições propostas homologadas, sem qualquer interrupção, que passam a fazer parte do corpo do processo sob o n° 14.851/2013, por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 1° de abril de 2015, conforme o disposto no art. 57, II da Lei 8.666/93 para atender as necessidades decorrentes dos serviços, mentidas as mesmas condições do contrato original, podendo ser resolvido em prazo inferior, nas hipóteses legais. |
01/04/2015 0,00 |
01/04/2015 01/04/2016 | |
009 CONTRATO ORIGINAL |
WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA EPP 03.951.766/0001-40 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS Locação de equipamentos de impressão |
01/04/2015 0,00 |
01/04/2015 01/04/2016 | |
085/2014 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DM PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP 15.144.265/0001-30 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS Termo de Aditamento n° 01 - Fica aditado o valor do Lote 01 do Contrato, para acrescer o correspondente a 49,73%, equivalente a R$ 147.178,08 (cento e quarenta e sete mil, cento e setenta e oito reais e oito centavos), conforme justificativas constantes dos autos, que são partes integrantes passando a constar o valor global de R$ 443.128,97e planilhas deste termo, (quatrocentos e quarenta e três mil, cento e vinte e oito reais e noventa e sete centavos). Fica aditado o valor do Lote 02 do Contrato, para acrescer o correspondente a 42,20%, equivalente a R$ 140.145,83 (cento e quarenta mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos), conforme justificativas e planilhas constantes dos autos, que são partes integrantes deste termo, passando a constar o valor global de R$ 472.214,68 (quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos). |
25/03/2015 915.343,65 |
25/03/2015 | |
050/2014 ADITIVO DE PRAZO |
ONIX SERVIÇOS LTDA 03.638.457/0001-14 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO Termo Aditivo n° 01 - Fica obrigada a CONTRATADA a dar continuidade aos serviços em conformidade e condições propostas homologadas, sem qualquer interrupção, que passam a fazer parte do corpo do processo sob o n° 2.099/2014, que fica prorrogado por mais 158 (cento e cinquenta e oito) dias, conforme o disposto no art. 57, II da Lei 8.666/93 para atender as necessidades decorrentes dos serviços, mantidas as mesmas condições do contrato original, podendo ser resolvido em prazo inferior, nas hipóteses legais. |
25/03/2015 0,00 |
25/03/2015 30/08/2015 | |
047/2014 ADITIVO DE REDUÇÃO |
ONIX SERVIÇOS LTDA 03.638.457/0001-14 |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO Termo Aditivo n° 01 - Fica obrigada a CONTRATADA a dar continuidade aos serviços em conformidade e condições propostas homologadas, sem qualquer interrupção, que passam a fazer parte do corpo do processo sob o n° 5.067/2014, que fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, conforme o disposto no art. 57, §1 da Lei 8.666/93 para atender as necessidades decorrentes dos serviços, mantidas as mesmas condições do contrato original, podendo ser resolvido em prazo inferior, nas hipóteses legais. |
25/03/2015 41.102,63 |
25/03/2015 23/06/2015 | |
044/2014 ADITIVO DE PREÇO |
COUTO DA COSTA CONSTRUÇÕES LTDA ME 13.954.036/0001-56 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Termo Aditivo n° 02 - Fica aditado o Contrato, para acrescer o valor de R$ 120.344,25 (cento e vinte mil, trezentos e quarenta e quatro reais, vinte e cinco centavos) correspondente à 24,96% do valor original contratado, conforme justificativas e planilha orçamentária constantes nos autos, que são partes integrantes deste termo. |
23/03/2015 0,00 |
23/03/2015 | |
008 CONTRATO ORIGINAL |
LIMA TERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 10.830.033/0001-12 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS Aquisição de uniforme operacional completo para a guarda municipal, guarda patrimonial, fiscalização de trânsito e transporte e uniforme administrativo da guarda municipal e postura para atender as necessidades da secretaria municipal de ordem pública. |
23/03/2015 137.000,00 |
23/03/2015 07/04/2015 | |
007 CONTRATO ORIGINAL |
ASSOCIAÇÃO BEM QUERER 06.256.850/0001-31 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS Contratação de empresa para promover a integração da comunidade aos diferentes atos sociais, culturais e educacionais através de aulas técnicas circenses e eventos de apresentação para a comunidade de armação dos búzios. |
20/03/2015 354.870,00 |
20/03/2015 20/01/2016 | |
009/2014 ADITIVO DE PRAZO |
ILAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA 07.291.841/0001-44 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Termo Aditivo n°- 01 - O prazo para prorrogação dos serviços ora contratados será de 12 (doze) meses sem interrupção, tendo como terno inicial a data de assinatura do presente, podendo ser resolvido em prazo inferior, assim que publicado o competente edital de chamamento público para credenciamento dos serviços de saúde. |
14/03/2015 0,00 |
14/03/2015 14/03/2016 | |
044/2014 ADITIVO DE PRAZO |
COUTO DA COSTA CONSTRUÇÕES LTDA ME 13.954.036/0001-56 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Termo de Prorrogação n° 01 - Fica obrigada a CONTRATADA a dar continuidade aos serviços em conformidade e condições propostas homologadas, sem qualquer interrupção, que passam a fazer parte do corpo do processo sob o n° 15.693/2013, que fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, iniciando-se em 22 de março de 2015, conforme o disposto no art. 57, §1° da Lei 8.666/93 para atender as necessidades decorrentes dos serviços, mantidas as mesmas condições do contrato original, podendo ser resolvido em prazo inferior, nas hipóteses legais. |
12/03/2015 0,00 |
22/03/2015 20/07/2015 | |
013/2014 ADITIVO DE PRAZO |
EMPRESA FERREIRA & GOMES LTDA 40.267.429/0001-64 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Termo de Aditamento n° 01 - Fica obrigada a CONTRATADA a dar continuidade aos serviços em conformidade e condições propostas homologadas, sem qualquer interrupçãc, que passam a fazer parte do corpo do processo sob o n° 36.621/2013, que fica prorrogado por mais 12 (doze)meses, iniciando-se em 14 de março de 2015, conforme o disposto no art. 57, II da Lei 8.666/93 para atender as necessidades decorrente dos serviços, mantidas as mesmas condições do contrato original, podendo ser resolvido inferior, nas hipóteses legais |
12/03/2015 0,00 |
14/03/2015 14/03/2016 | |
013/2014 ADITIVO DE PRAZO |
EMPRESA FERREIRA & GOMES LTDA 40.267.429/0001-64 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Termo de Aditamento n° 01 - Fica obrigada a CONTRATADA a dar continuidade aos serviços em conformidade e condições propostas homologadas, sem qualquer interrupção, que passam a fazer parte do corpo do processo sob o n° que fica prorrogado por mais 12 (doze)meses, em 14 de março de 2015, conforme o disposto no art. 8.666/93 para atender as necessidades 36.621/2013, iniciando-se art. 57, II da Lei para 8.666/93 para atender as necessidades decorrentes dos serviços, mantidas as mesmas condições do contrato original, podendo ser resolvido em prazo inferior, nas hipóteses legais. |
12/03/2015 0,00 |
14/03/2015 14/03/2016 | |
012/2014 ADITIVO DE PRAZO |
L & S SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 05.614.541/0001-23 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Termo de Aditamento nº 01 - Fica obrigada, a CONTRATADA a dar continuidade aos serviços em conformidade e condições propostas homologogadas, sem qualquer interrupção, que passam a fazer parte do corpo do processo sob o nº 36.390/2013. que fica prorrogada por mais 12 meses, iniciando-se em 14 de março de 2015, conforme disposto no art. 57, II da lei 8666/93 para atender as necessidades decorrentes dos serviços, mantidas as mesmas condições do contrato original, podendo ser resolvido em prazo inferior , nas hipóteses legais. |
12/03/2015 0,00 |
14/03/2015 14/03/2016 | |
010/2014 ADITIVO DE PRAZO |
INCORDIS ASSISTÊNCIA MÉDICA S/S LTDA EPP 32.539.504/0001-70 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Termo Aditivo n° 01 - Fica obrigada a CONTRATADA a dar continuidade aos serviços em conformidade e condições propostas homologadas, sem qualquer interrupção, que passam a fazer parte do corpo do processo sob o n° 36.618/2013, que fica prorrogado por mais 12 (doze)meses, iniciando-se em 14 de março de 2015, conforme o disposto no art. 57, II da Lei 8.666/93 para atender as necessidades decorrentes dos serviços, mantidas as mesmas condições do contrato original, podendo ser resolvido em prazo inferior, nas hipóteses legais. |
12/03/2015 0,00 |
14/03/2015 14/03/2016 | |
006/2014 ADITIVO DE PRAZO |
CENTRO DE SERVIÇOS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS DA REGIÃO DOS LAGOS LTDA 11.375.365/0001-83 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Termo aditivo nº 01 - Fica prorrogado (doze)meses, iniciando-se em 14 de março de 2015, conforme o disposto no art. 57, II da Lei 8.666/93 para atender as necessidades decorrentes dos serviços, mantidas as mesmas condições do contrato original, podendo ser resolvido em prazo inferior, nas hipóteses legais. |
12/03/2015 0,00 |
14/03/2015 14/03/2016 | |
008/2014 ADITIVO DE PRAZO |
DIAGNO-X SERVIÇOS DE IMAGENS LTDA - ME 11.306.051/0001-62 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Termo de Aditamento n° 01 - Fica obrigada a CONTRATADA a dar aos serviços em conformidade e condições propostas homologadas, sem qualquer interrupção, que passam a fazer parte do corpo do processo sob o n° 36.619/2013, que fica prorrogado por mais 12 (doze)meses, iniciando-se em 14 de marco de 2015. |
11/03/2015 0,00 |
14/03/2015 14/03/2016 | |
008/2014 ADITIVO DE PRAZO |
DIAGNO-X SERVIÇOS DE IMAGENS LTDA - ME 11.306.051/0001-62 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Termo de Aditamento n° 01 - Fica obrigada a CONTADA a dar continuidade aos serviços em conformidade e condições propostas homologadas, sem qualquer interrupção, que passam a fazer parte do corpo do processo sob o rj 36.619/2013, que fica prorrogado por mais 12 (doze)meses, iniciando-se em 14 de março de 2015, conforme o disposto no art. 57, II , para atende as necessidades decorrentes dos serviços, mantidas as mesmas condições de contrato original, podendo ser resolvido em prazo inferior, nas hipóteses legais. |
11/03/2015 0,00 |
14/03/2015 14/03/2016 | |
005/2014 ADITIVO DE PRAZO |
CEMUS - CENTRO MÉDICO E ULTRASSONOGRAFIA LTDA 13.204.614/0001-37 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Termo Aditivo n° 01 - O prazo para prorrogação dos serviços ora contratados será de 12 (doze) meses sem interrupção, tendo como termo inicial a data de assinatura do presente, podendo ser resolvido em prazo inferior,assim que publicado o competente edital de chama mento público para credenciamento dos serviços de saúde. |
11/03/2015 0,00 |
11/03/2015 11/04/2015 | |
017/2014 ADITIVO DE PRAZO |
INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTÊNCIA E PESQUISA 27.774.561/0001-02 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Termo de Aditamento n°-01 - O prazo Para Prorrogação dos serviços ora contratados será de 12 (doze meses sem interrupção, tendo como termo inicial a data de assinatura do presente, podendo ser resolvido prazo inferior, assim que publicado o competente edital de chamamento público para credenciamento dos serviços de Saúde |
10/03/2015 0,00 |
10/03/2015 10/03/2016 | |
015/2014 ADITIVO DE PRAZO |
CLINAD - CLÍNICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA 14.567.974/0001-66 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Termo Aditivo n° 01 - O prazo para prorrogação dos serviços pra contratados será de 12 (doze) meses sem interrupção, tendo como termo inicial a data de assinatura do presente, podendo ser resolvido em prazo inferior, assim que publicado o competente edital de chamamento público para credenciamento dos serviços de saúde |
10/03/2015 0,00 |
10/03/2015 10/03/2016 | |
011/2014 ADITIVO DE PRAZO |
KARLA VITÓRIA ABDALA DE OLIVEIRA ME 09.339.592/0001-45 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Termo Aditivo n° 01 - O prazo para prorrogação dos serviços ora contratados será de 12 (doze) meses sem interrupção, tendo como termo inicial a data de assinatura do presente, podendo ser resolvido em prazo inferior, assim que publicado o competente edital de chamamento público para credenciamento dos serviços de saúde. |
10/03/2015 0,00 |
10/03/2015 10/03/2016 | |
005 CONTRATO ORIGINAL |
SOL BÚZIOS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA 00.921.214/0001-09 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS Fornecimento de combustível automotivo para veículos |
10/03/2015 642.068,00 |
10/03/2015 10/03/2016 | |
004 CONTRATO ORIGINAL |
DM PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP 15.144.265/0001-30 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS Contratação de empresa especializada para: pavimentação e drenagem da rua projetada 01, rua projetada 02, rua das garças e rua dos lamentos nos bairros São José e Tucuns (lote 1) e pavimentação e drenagem da travessa vitória e da rua projetada no bairro da rasa (lote 2) |
10/03/2015 1.062.128,70 |
10/03/2015 05/12/2015 | |
004/2014 ADITIVO DE PRAZO |
CARMO E MACIEL LTDA - ME 02.146.969/0001-09 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Termo Aditivo n° 01 - O prazo para prorrogação dos serviços ora contratados será de 12 (doze) meses sem interrupção, tendo como termo inicial a data de assinatura do presente, podendo ser resolvido em prazo inferior, assim que publicado o competente edital de chamamento público para credenciamento dos serviços de saúde. |
10/03/2015 0,00 |
10/03/2015 10/03/2016 | |
049/2013 ADITIVO DE PRAZO |
MONOBLOCO CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 10.858.543/0001-06 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO Termo de Prorrogação n° 04 - Fica obrigada a CONTRATADA a dar continuidade aos serviços em conformidade e condições propostas homologadas, sem qualquer interrupção, que passam a fazer parte do corpo do processo sob o n° 6.308/2013, que fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias iniciando-se em 1° de março de 2015, conforme o disposto no art. 59, §10 da Lei 8.666/93 para atender as necessidades decorrentes dos serviços, mantidas as mesmas condições do contrato original, podendo ser resolvido em prazo inferior, nas hipóteses legais. |
01/03/2015 0,00 |
01/03/2015 28/08/2015 | |
050/2013 ADITIVO DE PRAZO |
MONOBLOCO CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 10.858.543/0001-06 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO Termo de Aditamento n° 04 - Fica aditado o prazo para a prestação dos serviços contratados, em conformidade com a justificativa e demais elementos constantes do Processo Administrativo n° 6299/2013, prorrogando-se por 180 (cento e oitenta) dias a contar de 28.02.2015, com fundamento no disposto no Art. 57, §1°, da Lei 8666/93. |
27/02/2015 0,00 |
28/02/2015 27/08/2015 | |
003 CONTRATO ORIGINAL |
WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA EPP 03.951.766/0001-40 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS Locação de equipamentos de impressão |
24/02/2015 0,00 |
24/02/2015 24/02/2016 | |
051/2013 ADITIVO DE REDUÇÃO |
CLUB MED CAR CONTRUÇÕES E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 06.887.681/0001-57 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS Termo de Aditamento n° 04 - Fica aditado o valor do Contrato, para suprimir a quantia equivalente de 16,80% do valor mensal do Contrato, conforme justificativas e planilha orçamentária constantes dos autos, que são partes integrantes deste termo. |
23/02/2015 0,00 |
23/02/2015 | |
047/2013 ADITIVO DE REDUÇÃO |
MMR CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS LTDA 08.971.735/0001-08 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS Termo de Aditamento nº 03 - Fica aditado o Contrato, para 'suprimir o correspondente à 15% (quinze por cento) do objeto pactuado, suprimindo como conseqüência 15% (quinze por cento) do valor original do Contrato, conforme justificativas e planilha orçamentária constantes dos autos, que são partes integrantes deste termo. |
23/02/2015 0,00 |
| |
030/2013 ADITIVO DE REDUÇÃO |
NP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 10.525.952/0001-82 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS Termo de Aditamento n° 05 - Fica aditado o contrato de forma que o valor contratual sofre redução de 25% (vinte e cinco por cento)em decorrência de diminuição quantitativa do objeto contratual na mesma proporção, consoante justificativa e planilha constantes dos autos, passando a constar o valor mensal de: |
23/02/2015 312.673,58 |
23/02/2015 | |
020 CONTRATO ORIGINAL |
CLUB MED CAR CONTRUÇÕES E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 06.887.681/0001-57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS Contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar |
21/02/2015 2.391.814,92 |
21/02/2015 21/02/2016 | |
020/2013 ADITIVO DE PRAZO |
CLUB MED CAR CONTRUÇÕES E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 06.887.681/0001-57 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Termo de Aditamento n° 02 - Fica obrigada a CONTRATADA a dar continuidade aos serviços em conformidade e condições propostas homologadas, sem qualquer interrupção, que passam a fazer parte do corpo do processo sob o n°. 235/2013, que fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, conforme o disposto no art . 57, II da Lei no . 8.666/1993 para atender as necessidades decorrentes dos serviços, conforme justificativas e cronogramas constantes dos autos emitidos pelo servidor fiscal de contratos. |
21/02/2015 0,00 |
21/02/2015 21/02/2016 | |
002/2014 ADITIVO DE PRAZO |
ACOTEL SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA 13.499.245/0001-48 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Termo Aditivo n° 01 - O prazo para prorrogação dos serviços ora contratados será de 12 (doze) meses sem interrupção, tendo como termo inicial a data de assinatura do presente, podendo ser resolvido em prazo inferior,assim que publicado competente edital de chamamento público para credenciamento dos serviços de saúde. |
19/02/2015 0,00 |
19/02/2015 19/02/2016 | |
007/2014 ADITIVO DE PRAZO |
DEIFERSON CONSTRUTORA LTDA ME 08.060.614/0001-70 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS Termo de Aditamento nº 02 - ica obrigada a CONTRATADA a dar continuidade ao contrato em conformidade e condições propostas homologadas, sem qualquer interrupção, que passam a fazer parte do corpo do processo sob o n° 5.579/2013, que fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, iniciando-se em 1° de março de 2015, para atender as necessidades decorrentes dos serviços, mantidas as mesmas condições do contrato original, podendo ser resolvido em prazo inferior, nas hipóteses legais. |
18/02/2015 0,00 |
01/03/2015 01/09/2015 | |
005/2014 ADITIVO DE PRAZO |
RICARDO SIQUEIRA SOBRAL ***709370-** |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS Termo de Prorrogação nº 01 - Fica obrigado o Locador a dar continuidade aos serviços em conformidade e condições propostas homologadas, sem qualquer interrupção, que passam a fazer parte do corpo do processo sob o número 1.191/2013. que fica prorrogado por mais 12 (doze) meses indicando-se em 19 de fevereiro de 2015 e com término previsto para 18 de fevereiro de 2016 conforme o disposto na Lei n° 8.245/1991 para atender as necessidades, mantidas as mesmas condições do contrato original. |
18/02/2015 52.539,24 |
19/02/2015 18/02/2016 | |
022/2014 ADITIVO DE PREÇO |
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Termo de Aditamento n° 01 - Fica aditado o valor global do Contrato, para acrescer R$ 350.971,75 (trezentos e cinqüenta mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos), correspondente à 24,99999715% do valor original do Contrato, perfazendo novo valor global de R$1.754.858,91 (um milhão, setecentos e cinqüenta e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e oito reais e noventa e um centavos), em conformidade com justificativas e planilha orçamentária constantes dos autos, que são partes integrantes deste termo. |
11/02/2015 754.858,91 |
11/02/2015 | |
003/2014 ADITIVO DE PRAZO |
MEGALAGOS DIAGNÓSTICA LTDA EPP 05.133.125/0001-03 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Termo Aditivo n° 01 - O prazo para prorrogação dos serviços ora contratados será de 12 (doze) meses sem Intercupção, tendo como termo inicial a data de assinatura do presente, podendo ser resolvido em prazo inferior, assim que publicado o competente edital de chamamento público para nredenciamento dós serviços de saúde. |
09/02/2015 0,00 |
09/02/2015 09/02/2016 |